新用户扫码下载
扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
中级经济师建筑与房地产每日一练：工程施工合同纠纷审理相关规定（10.07）
多选题
下列关于顺延工期争议解决的说法正确的有（ ）。
A、当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认
B、当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外
C、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间
D、承包人能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持
E、承包人未取得工期顺延的确认，不能主张工期顺延
查看答案解析
【答案】
ABCD 【解析】
本题考查工程施工合同纠纷审理相关规定。当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。推荐阅读
新用户扫码下载
京公网安备 11010802023314号